Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как уведомить о приостановлении работ по договору подряда». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В статье 716 Гражданского кодекса Российской Федерации указаны обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика:
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Правовая основа направления уведомления о приостановке работ по договору подряда
Письмо о приостановлении действия договора
В ситуации, когда соглашение о приостановлении договора между сторонами не подписывается, а договор фактически подлежит приостановлению, сторона, принявшая такое решение, обязана уведомить об этом своего контрагента.
В случае одностороннего приостановления договора сторона должна оформить в письменном виде уведомление, сообщение, письмо для второй стороны, указав причины для приостановления договора и срок, если он может быть определен конкретной датой.
После этого уведомление должно быть направлено второй стороне и сторона, приостановившая работу, должна удостовериться, что контрагент получил соответствующее уведомление, поскольку именно с момента получения сообщения о приостановлении, договор можно считать приостановившим свое действие, то есть, соответствующее сообщение влечет за собой гражданско-правовые последствия, о которых вторая сторона должна быть уведомлена надлежащим образом.
Особенности одностороннего внесудебного отказа от договора
Право на такой отказ осуществляется через уведомление другой стороне. Согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не вытекает из закона или условий договора.
Если вы используете бумажный вариант обмена юридически значимыми сообщениями, то направлять уведомление об одностороннем отказе от договора нужно именно на юридический адрес контрагента. Делается это заказным письмом с уведомлением либо иным способом, позволяющим отследить такое направление (экспресс-почта, курьерская доставка).
|
Если партнёр будет умышленно избегать направленное ему уведомление или не получит его по каким-либо иным причинам в течение срока хранения, то он понесёт ответственность. Неполученное им юридически значимое сообщение будет считаться полученным, а правовые последствия, отражённые в нём, — наступившими. |
Вышеуказанное находит свое отражение в ст. 165.1 ГК РФ, а также в п. 67 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25.
В то же время необходимо изучить условия договора, так как п. 1. ст. 450.1 ГК РФ упоминает о ином моменте его прекращения, который может быть установлен сторонами в нём. Например, в документе может содержаться формулировка о том, что договор будет считаться прекратившим действие по истечении 10 календарных дней месяца, следующего за тем, в котором было направлено уведомление об отказе. Тем самым такой договор прекратит свое действие не с момента получения уведомления, а по истечении определенного периода.
Приостановление работ в связи с не полученной оплатой
С Подрядчиком заключен договор подряда, в котором указано, что сдача-приемка работ оформляется актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости работ по форме КС-3.
Срок работ установлен 29 сентября 2017 года. Небольшая часть работ уже сделана (но не полностью) Подрядчиком и предоставлен соответствующий акт. Срок выполнения работ по Договору истек, работы полностью не сданы. В п. 2.2. Договора сказано, что оплата по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.
Срок оплаты по договору 30 календарных дней после предполагаемой сдачи работ тоже истек. В Договоре не указано, что приемка и оплата происходит по этапам работ.
1) Правомерно ли то, что Подрядчик направил уведомление о приостановлении работ в связи с не полученной оплатой, когда работы полностью не завершены? 2). Как будет начисляться неустойка до момента, когда Подрядчик направил уведомление о приостановлении или до момента полного исполнения обязательств по договору (либо расторжения).
1) Нет, неправомерно. Только неперечисление аванса может рассматриваться основанием для приостановления работ и в том случае, если подрядчик докажет то, что это препятствует исполнению договора.
Приостановить договор на услуги образец письма
Если контрагент откажется покрыть материальный урон в указанный в письме срок, но не позже 30 дней со дня вручения уведомления, можно обращаться в суд, обязательно приложив к иску копию уведомления о расторжении соглашения на оказание услуг.
Внимание Так что ли? На фига тогда условия договора, в которых написано, что оператор вправе приостановить оказание услуг при нарушении абонентов условий договора, в т.
Оао сибирьтелеком признали нарушившим статью 10 закона о защите конкуренции. Новые сюрпризы и единый социальный взнос налоговый кодекс украины с года обязал физических лиц-предпринимателей, которые избрали упрощённую систему. Важно К примеру, если уведомление подает заказчик, указывается:
«обязуюсь выплатить (покрыть) все понесенные в связи с расторжением договора убытки»
.
Соблюдайте процедуру приостановления
Хотя в ГК требований к процедуре приостановления нет, суды в случае спора считают: исполнитель должен доказать, что уведомил заказчика о приостановлении. Уведомление должно содержать факт приостановления оказания услуг, срок и причины приостановления, время, отведенное заказчику для ответа на уведомление и на устранение препятствий. Иначе суд может признать приостановление необоснованным.
Пример: стороны заключили смешанный договор поставки и оказания услуг. Исполнитель направил заказчику уведомление о необходимости предоставить транспорт, чтобы исполнить договор. Он решил, что это уведомление в соответствии со статьей 719 ГК.
Суд не согласился, так как из уведомления не следовало, что услуги по договору приостановили. Также истец не указал сроки, в течение которых ответчик должен был предоставить транспорт или ответить на уведомление.
В другом деле суд также отклонил доводы о праве приостановить исполнение договора. Причина: в письме исполнитель не указал сведения, которые предусматривает статья 719 ГК, то есть что конкретно препятствовало ему исполнить обязательства по договору.
Уведомление направляйте по правилам статьи 165.1 ГК по адресу, который указан в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если только иной адрес не согласовали в договоре. В этом случае уведомление отправляют на адрес из договора, кроме случаев, когда отправителю известно, что он недостоверен. Безопаснее в любом случае продублировать заказчику уведомление по адресу из реестра.
Как составить уведомление о расторжении договора оказания услуг?
Поэтому любое соглашение сторон об отказе от обращения в суд оценивается как незаконный и редко действует на практике. Каждая сторона обладает правом подачи иска в суд, несмотря на отказ от судебной процедуры. Если контрагент не возражает, то договор расценивается как не заключенный или расторгнутый.
Внимание
Одна из сторон возвращает контрагенту полученные ресурсы по невыполненной сделке, по закону взыскиваются убытки, появившиеся в результате отказа. При расторжении договора в одностороннем порядке он расценивается расторгнутым с момента получения контрагентом уведомления о разрыве отношений по сделке от зачинателя. В некоторых случаях договор завершает свое действие не с момента, когда получено уведомление, а со времени, отмеченного в нем.
Подрядчик обнаружил обстоятельства, о которых должен предупредить заказчика
Гражданский кодекс РФ предусматривает ряд обстоятельств, обнаружив которые подрядчик должен предупредить заказчика и приостановить работу.
Исходя из анализа п. 1 ст. 716 ГК РФ, полагаем, что предупредить заказчика подрядчик должен как об этих обстоятельствах, так и о приостановлении работы.
К таким обстоятельствам относятся следующие (п. 1 ст. 716 ГК РФ):
• предоставленные заказчиком материал, оборудование, техническая документация или переданная для переработки (обработки) вещь непригодны или недоброкачественны;
• для заказчика возможны неблагоприятные последствия, если подрядчик выполнит его указания о способе исполнения работы;
• иные не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы или создают невозможность завершить ее в срок. Например, необходимость провести работы, не учтенные в техническом задании.
Направить предупреждение заказчику об обнаружении таких обстоятельств и о приостановлении работы подрядчик должен немедленно (п. 1 ст. 716 ГК РФ).
Гражданский кодекс РФ не конкретизирует, уведомление в какой именно срок следует считать немедленным. Поэтому, если такой срок не установлен и договором, рекомендуем уведомить заказчика о такой ситуации в максимально короткий срок, объективно необходимый и возможный, чтобы направить ему уведомление.
При наличии спора о своевременности уведомления определять его будет суд.
Письмо о приостановке работ Подрядчиком
работ › Отказ принимать скрытые работы › Допработы не согласованы с Заказчиком › Заказчик не является на объект › Начислена пеня за просрочку › Заказчик отказывается платить вообще › Письменные претензии вместо оплаты Образцы и шаблоны договоров.
Рекомендации по их составлению и подписанию. Действия Подрядчика в ходе работ.
Необходимые шаблоны, рекомендации. Своевременное оформление допработ.
Что делать, если они не оформлены вовремя.
Сдача и приемка, КС-2, оплата работ. Что делать, если работы не принимают, не оплачивают. На всех стадиях, от начала работ до оплаты.
Действия Подрядчика в спорных ситуациях. Изменения в смету, замена материалов и т.п. Грамотные и своевременные действия.
Ответы на наиболее часто возникающие вопросы по договору подряда.
Образец уведомительного письма
Форма письма об отказе от услуг не утверждена на законодательном уровне, однако в данном документе должны содержаться следующие данные:
- В правом углу листа А4 указывается так называемая шапка: наименование и адрес заявителя и получателя извещения;
- Посередине листа пишется: «Уведомление», а на строку ниже уточняется: «о расторжении договора на оказание (юридических, консалтинговых, аудиторских и т.д.) услуг;
- В тексте уведомления проставляются реквизиты и название договора, который был заключен, название вашей организации (или ФИО физического лица) и наименование другой стороны договора;
- Делается ссылка на статью закона или/и договора, которая является основаниям для его аннулирования;
- В заключительной части укажите свои требования или обязательства.
Причины направления уведомления о приостановке работ определены статьей 716 ГК РФ:
Исполнитель обязан уведомить заказчика о приостановке работ в случае:
· Выявления несоответствующего качества поставленных заказчиком материалов, комплектующих, заготовок, технического оснащения, предоставленной документации;
· Отсутствия возможности выполнить работу соответствующим образом, что приведет неприемлемым результатам;
· Возникновения непредвиденных обстоятельств, влияющих на возможность качественного выполнения работ в установленные сроки.
Если подрядчик:
· не уведомил заказчика о наступлении событий, требующих простановки работ;
· не остановил работу при выявлении указанных рисков;
· проложил работу не получив ответа от заказчика на его заявление;
· не принял к сведению указания заказчика о приостановке деятельности.
То он теряет право на предъявление претензий заказчику со ссылкой на обстоятельства.
Если заказчик не примет к сведению информацию подрядчика о возможных рисках:
· не заменит несоответствующие материалы, комплектующие, заготовки, оснащение, документацию на соответствующую в приемлемый срок;
· не обеспечит требуемые условия выполнения работы соответствующим образом;
То исполнитель имеет право расторгнуть договор и потребовать компенсации понесенных убытков.
Можно ли требовать возмещения убытков от отключения связи?В период приостановления оказания услуг связи оператор несет убытки в виде недополученных доходов (выгоды). Можно ли их взыскать с абонента дополнительно к сумме основного долга, за образование которого абоненту было приостановлено оказание услуг? С этим вопросом разбирались судьи в Постановлении ФАС СЗО от 04.12.2012 N А13-4491/2012. Оператор включил в договор с абонентом условие о праве оператора связи требовать от абонента возмещения убытков, причиненных приостановлением оказания услуг связи вследствие нарушения абонентом сроков оплаты оказанных услуг. Исходя из данного условия за период приостановки абоненту было доначислено чуть более 1 тыс. руб. Для кого-то сумма, может быть, и небольшая, но в любом случае обидно остаться без связи, да еще за это заплатить дополнительную к основному долгу сумму. Оспорить условие договора и начисленную сумму абонент решил в судебном порядке. Суд расценил данное условие как ущемляющее права потребителя-абонента. В п. 146 Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи ответственность абонента перед оператором за несвоевременную оплату услуг связи установлена в виде неустойки. Рассматриваемое же условие договора накладывает на абонента дополнительную ответственность, поскольку оператор связи законодательством защищен от убытков, возникших у него из-за нарушения абонентом сроков оплаты оказанных услуг. В итоге условие договора о возмещении убытков, причиненных приостановлением оказания услуг связи, признано судом недействительным. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.05.2005 N 310. Скачать эталон письма о расторжении контракта можно тут. В тексте письма непременно должны быть прописаны реквизиты сторон, имеющиеся требования и претензии, предпосылки расторжения контракта и порядок проведения процедуры. Приостановление деятельности компаний может быть принудительным и. неотклонимым условием при прекращении отношений меж контрагентами является письмо, уведомляющее о ее расторжении. Хотя, есть предприниматели, которые не желают идти на такие меры и поэтому они временно приостанавливают деятельность своего предприятия. Ниже расположено типовое письмо о прекращении деятельности организации, образец и бланк которого можно скачать бесплатно. Смотрите пример оформления зачастую пользуется правом на отказ та сторона, которая оценивает действия контрагента неприемлемым для себя. Требуется получить от заказчика ответное письмо с его согласием на приостановку работ в этом случае, все необходимые действия для приостановки работ по контракту выполнены, согласие сторон зафиксировано письменно. Приостановление действия договораСтоит отметить, что приостановление договора фактически может быть осуществлено в одностороннем порядка, например, по договору подряда, когда подрядчик по каким-то причинам не может продолжать выполнение работ, в том числе по вине заказчика, он уведомляет о приостановлении работ заказчика, и таким образом, фактически приостанавливает действие договора, что учитывается в последующем судом при рассмотрении споров между заказчиком и подрядчиком, в том числе по нарушению сроков. Читайте подробнее про споры по строительному подряду и помощь нашего адвоката в их разрешении по ссылке. Возможность приостановления действия договора и условия для такого приостановления могут быть прописаны сторонами непосредственно в заключаемом договоре. ВАЖНО: по отдельным договора такое условие не может быть включено, в частности по государственным контрактам, так как нормы права, регулирующие правоотношения, связанные с заключенными государственными контрактами, не позволяют изменять сроки по контрактам, а приостановление работ контролирующими органами может быть расценено как изменение сроков. Кроме того, нормы права, регулирующие контрактную систему о закупке товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, как правило, носят императивный характер. Также не может быть приостановлено действие договоров, например, на предоставление каких-то определенных коммунальных услуг, в особенности в зимнее время поставки тепла. Приостановление действия договораСтоит отметить, что приостановление договора фактически может быть осуществлено в одностороннем порядка, например, по договору подряда, когда подрядчик по каким-то причинам не может продолжать выполнение работ, в том числе по вине заказчика, он уведомляет о приостановлении работ заказчика, и таким образом, фактически приостанавливает действие договора, что учитывается в последующем судом при рассмотрении споров между заказчиком и подрядчиком, в том числе по нарушению сроков. Читайте подробнее про споры по строительному подряду и помощь нашего адвоката в их разрешении по ссылке. Возможность приостановления действия договора и условия для такого приостановления могут быть прописаны сторонами непосредственно в заключаемом договоре. ВАЖНО: по отдельным договора такое условие не может быть включено, в частности по государственным контрактам, так как нормы права, регулирующие правоотношения, связанные с заключенными государственными контрактами, не позволяют изменять сроки по контрактам, а приостановление работ контролирующими органами может быть расценено как изменение сроков. Кроме того, нормы права, регулирующие контрактную систему о закупке товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, как правило, носят императивный характер. Также не может быть приостановлено действие договоров, например, на предоставление каких-то определенных коммунальных услуг, в особенности в зимнее время поставки тепла. Похожие записи: |